【河北省疫情期间施工增加费,关于疫情期间施工单位费用增加的函】

乙方注意了!要想主张疫情防控费用,需承担举证责任!

乙方若想主张疫情防控费用，确实需承担举证责任，需提供充分证据证明费用与疫情的关联性及具体数额，否则可能面临法院不予支持或仅酌定确认金额的风险。

根据疫情或者疫情防控措施的影响程度部分或者全部免除责任。当事人对于合同不能履行或者损失扩大有可归责事由的，应当依法承担相应责任。因疫情或者疫情防控措施不能履行合同义务，当事人主张其尽到及时通知义务的，应当承担相应举证责任。

当事人主张适用不可抗力部分或者全部免责的，应当就不可抗力直接导致民事义务部分或者全部不能履行的事实承担举证责任。

无权代理：无权代理行为未被追认，相对人请求行为人履行债务或者赔偿损失的，由行为人就相对人知道或者应当知道行为人无权代理承担举证责任。行为人不能证明的，法院依法支持相对人的相应诉讼请求；行为人能够证明的，法院按照各自的过错认定行为人与相对人的责任。

正当防卫超过必要限度的，人民法院应当认定正当防卫人在造成不应有的损害范围内承担部分责任；实施侵害行为的人请求正当防卫人承担全部责任的，人民法院不予支持。实施侵害行为的人不能证明防卫行为造成不应有的损害，仅以正当防卫人采取的反击方式和强度与不法侵害不相当为由主张防卫过当的，人民法院不予支持。

不过，私下补偿未写入合同可能引发关于合同内容完整性的争议，若乙方主张因重大误解订立合同，可能影响合同部分条款效力或导致合同变更撤销，但需承担举证责任证明重大误解的存在及与未写入补偿的因果关系。增写面积条款效力：甲乙双方在知情情况下在合同上填写土地面积，但所填面积与实际不符，且双方均知情。

疫情对在建工程合同履行的影响

疫情对在建工程合同履行的影响主要体现在工期、财产损失、工程材料价格变动以及工程款支付和验收等方面，具体如下：工期方面：若疫情在具体纠纷中被认定为不可抗力，因不可抗力影响承包人合同履行出现障碍所引起的工期延误，应当顺延工期，免除受疫情影响期间的法律责任。

在疫情构成不可抗力的情况下，可以构成建设工程施工合同中工期延误违约责任的免责事由。以下是具体分析：法律依据：根据《合同法》第一百一十七条的规定，因不可抗力不能履行合同的，可以根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

合同法的规定：根据合同法的相关规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

继续履行与合同解除：疫情或防控措施导致不能按约定期限履行且继续履行不影响合同目的的，不支持解除合同；导致出卖人不能完成订单或交付货物且继续履行不能实现买受人合同目的的，支持解除合同并返还预付款或定金，但不支持违约责任请求。

但需注意，不可抗力的认定需以因果关系为前提，即疫情必须直接导致合同无法履行或目的无法实现。金钱债务合同一般不适用不可抗力免责金钱给付义务通常不受疫情防控措施影响，除非涉及金融市场延期开市等特殊情况。

肺炎疫情期间相关工程造价政策汇总和费用处理解读

1、费用标准与范围浙江、山东规定按每人每天40元计取专项经费，包含防疫物资费、人工费、降效费及其他费用（仅计取税金）。四川省明确降效费需单独计算。厦门通过调整人工费动态指数（2016）及上浮安全文明施工费（20%）间接支持防控成本。

2、防疫费用计入工程造价：因疫情常态化防控发生的防疫费用，可计入工程造价。这一规定为工程项目在疫情防控方面的费用支出提供了明确的政策依据，有助于保障施工现场疫情防控工作的顺利开展，减轻参建单位在防疫方面的经济负担。指南适用范围：适用于房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控管理。

3、明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价，且不得转嫁至务工人员承担。

4、北京市工程价款计算依据及要点核心文件：京建发〔2020〕55号 可计入造价的费用：疫情防控措施费用：包括现场消毒、防护用品、测温设备等直接支出。人工费：因停工或降效导致的人工成本增加。材料和机械价格：疫情期间材料涨价或机械闲置的补偿。

5、工程造价新规定明确，因疫情防控发生的防疫费用可计入工程造价。具体内容如下：防疫费用计入造价：根据住建部3月26日通知，因疫情防控产生的防疫费用（如消毒设备、防护用品、体温检测设施等）可直接计入工程造价，由发包方承担。

北京、河北在疫情期间如何计算工程价款,有哪些文件可以参考,请看这里...

北京、河北在疫情期间计算工程价款主要依据相关政府文件，通过明确可计入造价的费用类别及调整原则进行核算，同时需结合合同约定与司法解释处理争议。

总结与展望疫情期间工程造价政策呈现“地方差异化+原则统一性”特征，核心目标为平衡发承包双方利益、保障工程顺利推进。实务中需重点关注：疫情防控专项经费的计取范围与标准；人工材料价格波动的风险分担机制；不可抗力原则下工期与损失的合理顺延。

工程合同相关政策文件 《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2020-0216）该示范文本为建设项目工程总承包合同的签订提供了重要的参考。通过明确合同双方的权利和义务、工程范围、工期、质量、价款等关键条款，有助于规范工程总承包合同的签订和履行。

疫情期间工期延长政策文件主要包括地方政策、国家法律依据、其他地区参考政策及工期顺延计算方式，具体如下：地方政策文件珠海市出台多项政策明确工期延长规则。

待岗期间，企业应当按照不低于北京市最低工资标准的70%支付基本生活费。执行工作任务的出差职工，因疫情未能及时返京期间的工资待遇由所属企业按正常工作期间工资支付。此外，受疫情影响较大的企业，可以向人力资源社会保障部门申请执行综合计算工时制度，采取轮岗倒休的方式保持正常生产经营。

未签证的情况：对于未签证的项目，按照期间完成的工程量，其人工及机械乘以15系数计算。这种计算方式是在没有签证的情况下，为了合理补偿因疫情导致的工程降效损失而制定的一种简化且相对公平的方法。通过乘以一个固定的系数，能够在一定程度上反映出疫情对工程人工和机械效率的影响程度。